Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Urheberrecht und Nutzungsrechte
Alle von uns erstellten Werke, darunter Designs, Logos, Webseiten, Videos, Grafiken, Texte und sonstige Inhalte, unterliegen dem Urheberrechtsgesetz (§§ 1, 2, 31 UrhG). Die Nutzungsrechte verbleiben grundsätzlich bei unserer Agentur, es sei denn, es wurde ausdrücklich schriftlich eine abweichende Vereinbarung getroffen.
Bei Videoproduktionen verbleiben die exklusiven Nutzungs- und Verwertungsrechte bei uns, sofern nicht vertraglich eine Übertragung der Nutzungsrechte vereinbart wurde. Eine Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung der erstellten Inhalte durch den Kunden ist ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht gestattet.
Der Kunde ist verpflichtet, alle von ihm bereitgestellten Inhalte (z. B. Marken, Logos, Bilder, Musik, Texte) vorab auf bestehende Rechte Dritter zu prüfen. Für etwaige Verstöße gegen das Urheber-, Marken- oder Wettbewerbsrecht haftet ausschließlich der Kunde.
2. Haftungsausschluss für Werbemaßnahmen und Erfolg
Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Garantie für den Erfolg von Marketing- und Werbemaßnahmen, insbesondere bei Google Ads, Social-Media-Marketing, Print- oder Online-Kampagnen. Der Erfolg solcher Maßnahmen hängt von zahlreichen externen, nicht beeinflussbaren Faktoren ab.
Eine Haftung für den wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg von Kampagnen wird ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Einsatz von Dritten und Freelancern
Wir behalten uns vor, zur Erfüllung unserer vertraglichen Leistungen Dritte, Kooperationspartner oder Freelancer einzusetzen. Dabei werden alle notwendigen Datenschutzbestimmungen gemäß DSGVO beachtet.
4. Webdesign, Webseiten-Betreuung und Hosting
Bei der Erstellung von Webseiten verbleiben das Copyright sowie alle Nutzungsrechte an Design, Quellcode und sonstigen Inhalten bei unserer Agentur, es sei denn, eine abweichende Vereinbarung wurde schriftlich getroffen.
Wir behalten uns das Recht vor, einen dezenten Urheberhinweis („Designed by Check Billig Werbung 24“) im Footer der Webseite zu platzieren.
Sofern das Hosting über unsere Server erfolgt, gelten die vertraglich vereinbarten Konditionen. Für Datenverluste, Serverausfälle oder unautorisierte Zugriffe durch Dritte übernehmen wir keine Haftung. Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nach Projektübergabe alle Passwörter zu ändern.
Wir empfehlen ausdrücklich, für die Erstellung von Rechtstexten (z. B. Impressum, Datenschutz, AGB) einen spezialisierten Anwalt zu beauftragen. Von uns bereitgestellte Texte oder Generatoren stellen keine Rechtsberatung dar und erfolgen ohne Gewähr.
5. Leistungsabnahme, Änderungswünsche und Reklamationen
Nach Fertigstellung der beauftragten Leistungen ist der Kunde verpflichtet, die Arbeiten zeitnah abzunehmen.
Ein genereller Anspruch auf kostenlose Nachbesserungen oder Überarbeitungen besteht nicht, wenn die beauftragten Leistungen entsprechend dem Angebot erbracht wurden. Anpassungen und Revisionen erfolgen nur, wenn diese ausdrücklich im Vertrag vereinbart wurden.
Geschmacksbedingte Beanstandungen stellen keinen Mangel dar. Nach Abschluss der vereinbarten Arbeiten gilt der Auftrag als erfüllt.
6. Zahlungsbedingungen
Mit der Annahme eines Angebots und/oder der Unterschrift eines Vertrages wird eine Anzahlung sofort fällig. Tritt der Kunde nach Projektbeginn vom Vertrag zurück, wird die Anzahlung nicht erstattet, da bereits Ressourcen und Kapazitäten eingeplant wurden.
Nach Fertigstellung und Abnahme des Projekts wird die Restzahlung sofort fällig, unabhängig vom Erhalt der Rechnung. Ein Zahlungsaufschub oder eine Fristverlängerung ist ausgeschlossen.
Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, die Forderung ohne weitere Mahnung an ein Inkassounternehmen zu übergeben.
7. Haftungsausschluss für technische Eingriffe und Datenverlust
Wir übernehmen keine Haftung für Eingriffe Dritter in laufende Systeme, z. B. durch Mitarbeiter des Kunden oder beauftragte Dritte, die Änderungen an Servern, Webseiten, Google Ads-Konten oder Social-Media-Plattformen vornehmen.
Ebenso haften wir nicht für Datenverluste, Systemausfälle oder sonstige Störungen, die durch externe Eingriffe, höhere Gewalt oder technische Fehler verursacht werden.
8. Werbetechnik und Witterungseinflüsse
Bei der Produktion und Montage von Werbetechnik übernehmen wir keine Haftung für witterungsbedingte Schäden oder den Erhalt der Produkte unter bestimmten Umweltbedingungen. Die Umsetzung erfolgt nach bestem Wissen und unter Einhaltung anerkannter technischer Standards.
Wir behalten uns vor, externe Monteure und Kooperationspartner mit der Umsetzung zu beauftragen.
9. Haftung für Inhalte und Links (Telemediengesetz – TMG)
Als Dienstanbieter im Sinne des § 7 Abs. 1 TMG sind wir für eigene Inhalte auf unseren Webseiten verantwortlich. Für Inhalte externer Webseiten, auf die wir direkt oder indirekt verlinken, übernehmen wir jedoch keine Haftung. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
10. Datenschutz und Datenverarbeitung (DSGVO & BDSG)
Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der DSGVO und des BDSG, verarbeitet. Der Kunde ist für die Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften auf seinen Webseiten und in seinen Marketing-Aktivitäten selbst verantwortlich.
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag des Kunden wird, falls erforderlich, ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) gemäß Art. 28 DSGVO abgeschlossen.
11. Referenznennung und Eigenwerbung
Wir behalten uns das Recht vor, erstellte Projekte (Logos, Designs, Webseiten, Videos etc.) im Rahmen unserer Eigenwerbung auf unserer Website, in Social-Media-Kanälen und anderen Medien als Referenz zu nennen. Der Kunde kann dieser Verwendung bei Vertragsschluss schriftlich widersprechen.
12. Haftung bei höherer Gewalt (Force Majeure)
Wir haften nicht für die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen, wenn diese durch Ereignisse höherer Gewalt verursacht wurden (z. B. Naturkatastrophen, Pandemien, Streiks, behördliche Anordnungen).
13. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, Berlin.
14. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.